Laatst bijgewerkt: 16 september 2026
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en werken van SEVER Bouw & Constructie (ondernemingsnummer BE 1042.514.230), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Door een offerte te ondertekenen aanvaardt de klant deze voorwaarden.
Deze voorwaarden gelden voor elke overeenkomst tussen SEVER Bouw & Constructie en haar klanten, met uitsluiting van de eventuele eigen voorwaarden van de klant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
Offertes zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen vanaf de offertedatum, tenzij anders vermeld. De overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke ondertekening van de offerte door de klant.
Prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. Betaling gebeurt in schijven: 30% voorschot bij ondertekening van de offerte, 40% bij aanvang/halverwege de werken, en het saldo van 30% bij oplevering, tenzij anders overeengekomen in de offerte. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand.
De uitvoeringstermijnen worden ter indicatie meegedeeld en zijn geen resultaatsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Vertragingen door overmacht, weersomstandigheden, laattijdige beslissingen van de klant of bijkomende werken kunnen de termijn verlengen zonder recht op schadevergoeding voor de klant.
Bijkomende of niet in de offerte voorziene werken worden uitsluitend uitgevoerd na voorafgaand en schriftelijk akkoord van de klant over de meerprijs en eventuele impact op de uitvoeringstermijn.
De werken worden opgeleverd bij voltooiing, in aanwezigheid van beide partijen. Zichtbare gebreken moeten bij de oplevering schriftelijk worden gemeld; verborgen gebreken binnen een redelijke termijn na ontdekking. Bij gebrek aan schriftelijke opmerkingen binnen deze termijnen worden de werken geacht te zijn aanvaard.
SEVER Bouw & Constructie is aansprakelijk voor gebreken in de uitgevoerde werken volgens het gemeen recht, behoudens de tienjarige aansprakelijkheid bedoeld in artikel 8. De aansprakelijkheid voor onrechtstreekse schade (bv. gevolgschade, gederfde winst) is uitgesloten, behoudens opzet of zware fout.
Overeenkomstig de wet van 31 mei 2017 ("Wet Peeters-Ninanne/Borsus") geldt voor aannemers een verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid voor werken die de stabiliteit, de stevigheid of de waterdichtheid van de ruwbouw van een hoofdzakelijk als woning bestemd gebouw kunnen aantasten. Of deze verzekeringsplicht van toepassing is op een specifiek project, wordt per offerte aangeduid; indien van toepassing deelt SEVER Bouw & Constructie de naam van de verzekeraar en het polisnummer schriftelijk mee vóór aanvang van de werken.
Geen van beide partijen is aansprakelijk voor een tekortkoming die het gevolg is van overmacht (o.a. extreme weersomstandigheden, materiaaltekorten, overheidsmaatregelen). De uitvoeringstermijn wordt in dat geval van rechtswege verlengd met de duur van de overmacht.
Geleverde materialen blijven eigendom van SEVER Bouw & Constructie tot volledige betaling van de overeengekomen prijs, ook al zijn ze reeds verwerkt in het onroerend goed, voor zover dit wettelijk mogelijk is.
Indien de offerte door een consument wordt ondertekend buiten de bedrijfsruimte van SEVER Bouw & Constructie (bv. bij de klant thuis), beschikt de klant overeenkomstig Boek VI van het Wetboek van economisch recht over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen vanaf de ondertekening, zonder opgave van reden en zonder kosten. Om dit recht uit te oefenen, informeert de klant SEVER Bouw & Constructie schriftelijk (post of e-mail: info@severbouw.com) vóór het verstrijken van deze termijn. Vraagt de klant uitdrukkelijk en schriftelijk om de werken te laten starten vóór het verstrijken van de termijn, dan vervalt het herroepingsrecht zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd; bij herroeping tijdens de uitvoering is de klant een bedrag verschuldigd in verhouding tot wat reeds werd geleverd.
Bij niet-nakoming van een essentiële verplichting door één van de partijen kan de andere partij de overeenkomst ontbinden, mits voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling die zonder gevolg blijft binnen een redelijke termijn.
Klachten over de uitvoering van de werken kunnen worden gericht aan info@severbouw.com; SEVER Bouw & Constructie streeft ernaar elke klacht binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Consumenten kunnen ook terecht bij de Consumentenombudsdienst (consumentenombudsdienst.be).
Op deze voorwaarden en elke overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen worden bij voorrang in der minne geregeld; bij gebrek aan akkoord is de wettelijk bevoegde rechtbank van de woonplaats van de consument bevoegd, onverminderd dwingende wettelijke bepalingen ten voordele van de consument.
Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig of onafdwingbaar zou blijken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Deze voorwaarden kunnen door SEVER Bouw & Constructie worden aangepast; de versie die van toepassing is, is deze die aan de klant werd bezorgd bij de offerte, of de meest recente versie op deze pagina voor overeenkomsten zonder afzonderlijke offerte.